隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng),越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢?下面是小編為大家整理的合同范本,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇一
加工方:____________(簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的_______________工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款之日起開(kāi)始計(jì)算工期。
四、運(yùn)輸方式:需方自提,運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
五、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后_______________萬(wàn)元為定金,_________萬(wàn)元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后__________天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動(dòng)終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過(guò)程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在________小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。
六、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前_____天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤,甲方必須在乙方提出后______小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5._________________為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后______天內(nèi)付清全部貨款。
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式____份。
4、______________-開(kāi)始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見(jiàn)甲方書面需貨計(jì)劃,___________________前將全部鋼構(gòu)件供完。
七、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé),并在_______小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)立即停止使用,并在_______小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后______個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
八、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供______天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天_______元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為_(kāi)_____天,超過(guò)_______天時(shí),乙方有權(quán)向甲方索取違約金_____________元。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
九、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。
十、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):______________
時(shí)間:_______________________
乙方(簽章):______________
時(shí)間:_______________________
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇二
原告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,董事長(zhǎng)。
委托代理人____,男,______________________________有限公司職員,住該單位。
委托代理人____,男,______________________________有限公司職員,住該單位。
被告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,總經(jīng)理。
委托代理人____,男,______________________________公司經(jīng)理,住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱被告)加工合同糾紛一案,本院受理后,依法由代理審判員______獨(dú)任審判,公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理,本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱,年______月______日,原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同,約定原告向被告提供材料,由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后,原告將需要加工的鋼板運(yùn)至被告處,被告收到原告運(yùn)送的材料后卻通知原告無(wú)法完成加工,讓原告運(yùn)回材料,原告運(yùn)回材料時(shí)發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸,賠償損失______元,訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
被告辯稱,原告所述與事實(shí)不符,年______月______日原告才將全部材料送到被告公司,______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工,______月______日原告拉走材料,被告不存在違約,是原告違約,被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸,現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料,因原告未支付被告加工費(fèi),故被告未將材料歸還原告,被告不同意原告的訴訟請(qǐng)求。
經(jīng)審理查明:年______月______日,原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同,約定原告向被告提供材料,由被告進(jìn)行加工制作,原告于年______月______日向被告提供圖紙,材料提供到被告工廠,年______月______日開(kāi)始發(fā)貨,______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后,原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運(yùn)至被告工廠,被告對(duì)部分鋼材進(jìn)行了加工,年______月______日,原告開(kāi)始從被告處運(yùn)回鋼材(包括部分加工的鋼材),原告未給付被告加工費(fèi)。本案在審理過(guò)程中,原告表示未運(yùn)回的鋼材為_(kāi)_____噸,被告表示加工鋼材存在一定損耗,現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的______噸鋼材,因原告未付加工費(fèi)故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費(fèi)。
上述事實(shí)有加工合同、出庫(kù)單、出入庫(kù)清點(diǎn)單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為:原、被告雙方訂立的加工合同,系雙方真實(shí)意思表示,不違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,合法有效,雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù),而原告未給付被告加工費(fèi),故被告對(duì)完成的加工材料享有留置權(quán),原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請(qǐng)求,于法無(wú)據(jù),本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第二百六十四條之規(guī)定,判決如下:
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)______元,由原告______________________________有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,交納上訴案件受理費(fèi),上訴于______市第二中級(jí)人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費(fèi)的,按自動(dòng)撤回上訴處理。
代理審判員______
______年______月______日
書記員______
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇三
定作方: (以下簡(jiǎn)稱:甲方) 承攬方: (以下簡(jiǎn)稱:乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及其他相關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本承攬加工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、加工范圍及合同價(jià)款
1、加工項(xiàng)目名稱:
2、本次加工所需圖紙深化由 負(fù)責(zé)深化并提供。
3、本次加工所需原材料由 負(fù)責(zé)提供,其中包含(材料、加工、除銹、油漆、運(yùn)輸)
4、加工范圍: 主體結(jié)構(gòu)(圍護(hù)結(jié)構(gòu)除外) 具體包括如下:
二、制作質(zhì)量要求
乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙進(jìn)行深化、甲方與乙方所簽合同要求、《鋼結(jié)構(gòu)工程 施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50205—20xx、《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程》jgj81-20xx及有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工制作和驗(yàn)收。
甲方將派駐廠監(jiān)造人員或不定期委派檢驗(yàn)人員對(duì)在制構(gòu)件及成品構(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)構(gòu)件不符合上述要求的,乙方應(yīng)無(wú)條件予以整改,直至合格。甲方的檢驗(yàn)不解除乙方對(duì)構(gòu)件加工質(zhì)量的保證和相關(guān)責(zé)任。
乙方須根據(jù)甲方要求提供質(zhì)保書、合格證、第三方檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)交工資料。 其它質(zhì)量要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按照?qǐng)D紙加工。 鋼材材質(zhì):鋼板必須使用原平板或開(kāi)平板,禁止使用帶鋼及窄中板。拋丸除銹達(dá)到sa2.5級(jí),鐵紅醇酸防銹漆二遍。
三、交貨地點(diǎn)及日期
1、交貨地點(diǎn):
2、交貨日期:
3、構(gòu)件運(yùn)輸由 負(fù)責(zé),所產(chǎn)生費(fèi)用由 承擔(dān)。
四、結(jié)算方式
1、構(gòu)配件單價(jià)一次性定價(jià),數(shù)量根據(jù)甲方提供的深化圖紙加工圖紙據(jù)實(shí)結(jié)算。 2、本合同范圍內(nèi)的所有鋼構(gòu)件按照甲方的要求時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成,并提供正確、完整的制作資料,在工程主體安裝驗(yàn)收完成后進(jìn)行結(jié)算。
五、付款方式及結(jié)算
付款方式:鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)付款30%,安裝完畢,甲方收到乙方工程制作費(fèi)用總額發(fā)票后,付至合同價(jià)的85%,建設(shè)單位總體工程驗(yàn)收合格后付至結(jié)算價(jià)的95%,甲方在確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一年期滿后將余下5%質(zhì)保金一次性付清。
六、雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé):
①負(fù)責(zé)辦理乙方提出施工圖中的有關(guān)問(wèn)題,并在設(shè)計(jì)院回復(fù)后 3天內(nèi)給予答復(fù),減少因圖紙錯(cuò)誤而造成的各種不必要的損失。
②因業(yè)主或土建等單位原因不能按照施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)施工時(shí),必須及時(shí)調(diào)整好交貨計(jì)劃日期,并提前7天用聯(lián)系單形式通知乙方調(diào)整制作計(jì)劃。
③安裝過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)有制作錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)立即停止安裝,并及時(shí)用書面形式通知乙方,并積極協(xié)助乙方采取補(bǔ)救措施予以補(bǔ)救,把各種損失減少到最低程度,所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
④乙方派專人負(fù)責(zé)發(fā)貨工作,所有構(gòu)件、配件運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)后,甲方必須指定專人負(fù)責(zé)核對(duì)構(gòu)配件的數(shù)量、檢驗(yàn)好外觀質(zhì)量,并在送貨回執(zhí)單上簽好數(shù)量、外觀質(zhì)量等情況和驗(yàn)收人的姓名,由于甲方驗(yàn)收人員的失職,所造成的損失由甲方自負(fù)。
⑤負(fù)責(zé)安排好業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理來(lái)廠的檢查、驗(yàn)收工作,并承擔(dān)非乙方原因造成的來(lái)廠檢查、驗(yàn)收所發(fā)生的全部費(fèi)用。
2、乙方職責(zé)
(1)必須嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)安裝要求,配套制作構(gòu)配件。發(fā)貨前必須嚴(yán)格檢驗(yàn)好各種構(gòu)件的質(zhì)量,并按深化設(shè)計(jì)提供的成品構(gòu)配件清單和計(jì)劃交貨清單要求,詳細(xì)填寫好發(fā)貨清單。發(fā)貨清單一式五份(甲方、回單、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理中心(部)結(jié)算處、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)部發(fā)
(3)必須嚴(yán)格按照裝車作業(yè)指導(dǎo)書裝車,以確保構(gòu)配件在運(yùn)輸過(guò)程中安全牢固,不受損傷。如屬運(yùn)輸不當(dāng)引起的各種損傷由乙方負(fù)責(zé)。
(4)乙方在執(zhí)著到制作錯(cuò)誤的書面通知后,150公里以內(nèi)乙方必須在24小時(shí)內(nèi)(150公里外48小時(shí)內(nèi))派員到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。
(5)乙方必須根據(jù)甲方要求隨貨提供完整的制作資料。
(6)負(fù)責(zé)業(yè)主、監(jiān)理和設(shè)計(jì)等單位有關(guān)人員到廠內(nèi)檢查、監(jiān)制的接待工作;業(yè)主或監(jiān)理、設(shè)計(jì)代表來(lái)工廠檢查、監(jiān)制情況,需提供該工程構(gòu)件、配件制作情況的書面匯報(bào)資料。如出現(xiàn)制作質(zhì)量和制作進(jìn)度滯后問(wèn)題,造成業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)代表來(lái)廠重新進(jìn)行檢查、驗(yàn)收,其發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、圖紙?zhí)峁r(shí)間及保密要求
1、圖紙由甲方提供時(shí),雙方約定甲方在 年 月 日前向乙方提供圖紙一套,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2、未經(jīng)甲方同意,乙方不得將有關(guān)甲方的相關(guān)資料泄露給任何第三方,否則乙方將承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
八、違約責(zé)任
1、甲方未在合同約定的期限內(nèi)提供圖紙(包含變更單),則乙方可順延交貨工期。乙方若違反合同約定未按交貨順序及時(shí)交付合格的協(xié)作構(gòu)件、交工資料,則承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方不能按時(shí)交貨(非甲方原因),構(gòu)配件不配套貨發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)構(gòu)件不合格,由此造成工程工期延誤的,每延遲一天乙方需向甲方賠償本合同總價(jià)的3‰。罰款總額累計(jì)最高不超過(guò)合同總價(jià)的5%。
3、由于乙方交貨的構(gòu)配件編號(hào)不清或錯(cuò)編、漏編,須在施工現(xiàn)場(chǎng)重新檢查編號(hào)的,乙方收到重新編號(hào)通知2天內(nèi)未到施工現(xiàn)場(chǎng)重新編號(hào)的,乙方須向甲方賠償30元/件的檢查編號(hào)費(fèi)。
4、甲方未按合同約定的時(shí)間、金額支付工程款給乙方的,甲方按每延期一天支付應(yīng)付額的3‰滯納金給乙方。
九、爭(zhēng)議
1、如本合同發(fā)生爭(zhēng)議,雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
2本合同一式六份,甲方執(zhí)三分,乙方執(zhí)三份。合同附件(圖紙、技術(shù)要求、清單、交貨計(jì)劃等)也視為合同的組成部分,與合同具有同等法律效力。
3、本合同甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。構(gòu)件交貨完畢、加工款結(jié)清后自動(dòng)失效。
定作方:(公章) 承攬方:(公章) 地 址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行: 帳 號(hào): 帳 號(hào):
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇四
供方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):
三、原材料來(lái)源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):
五、貨款結(jié)算時(shí)間及方法:八、其他:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):
七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時(shí),應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機(jī)關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇五
甲方:
乙方:
甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱:鋼結(jié)構(gòu)車間
二、加工形式:包工包料
三、加工范圍:鋼柱、鋼梁、天車梁、c鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))
四、工程總造價(jià)整 (小寫 元)開(kāi)票方式含稅。詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)報(bào)價(jià)單。
五、工程質(zhì)量:根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計(jì)方案,乙方制圖,甲方審定簽字認(rèn)可,本工程按照工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗(yàn)收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準(zhǔn)。
六、雙方責(zé)任:乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運(yùn)輸及其它有關(guān)事項(xiàng),如甲方提出特殊要求,乙方按實(shí)際造價(jià)收費(fèi)。
七、加工期限:
八、結(jié)算方式:工 程 預(yù)付款為 元 整(小寫 元),作為定金用于開(kāi)工費(fèi)用,余款 元整(小寫 元),由本工程全部完成驗(yàn)收合格提貨時(shí)一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金,質(zhì)量以驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十、雙方糾紛:如雙方發(fā)生糾紛意見(jiàn),由河北省張家口市仲裁委員會(huì)協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇六
甲方:(發(fā)包方)
乙方: (承包方)
甲方將 鋼結(jié)構(gòu) 工程鋼架制造工程交于乙方加工制造,根據(jù)合同法規(guī)定,雙方達(dá)成一致協(xié)定如下(按甲方提供圖紙)
1、型鋼總重約:t,每噸價(jià)格為:元,合計(jì)為 )
2、變截面總約:t,每噸價(jià)格為:元,合計(jì)為 )
3、行車梁總重約:,每噸價(jià)格為:,合計(jì)為(大寫: )
4、總價(jià)金額為:)
5、付款方式:鋼梁加工完成付總金額的 ,構(gòu)件離廠前全部結(jié)清。
6、鋼板用料:h型鋼為產(chǎn),重量按理論重量計(jì)算。鋼板料為板,濟(jì)鋼或安鋼產(chǎn),并備有材質(zhì)證書。
7、具體尺寸:按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更,須提前通知乙方并提供變更書面文件,根據(jù)工程量追加費(fèi)用。
8、h型鋼梁噴漆均為:
9、工期為:天,年月日至年月日甲方支付首付款次日開(kāi)始計(jì)算工期。
10、構(gòu)件有合格證,材料證明書。
以上h鋼結(jié)構(gòu)用料,由甲乙雙方共同實(shí)際考察訂購(gòu)。
在合同簽訂的時(shí)間內(nèi)保證全部提貨,如甲乙雙方如有一方違約,違約責(zé)任按《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定執(zhí)行,乙方按雙方簽訂的圖紙加工,如出現(xiàn)錯(cuò)誤乙方負(fù)責(zé)。 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇七
委托方: (以下簡(jiǎn)稱甲方) 承包方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
第二條:工程概況
1. 工程名稱: 。
2. 工程地點(diǎn): 。
3. 委 托 方: 。
4. 預(yù)估構(gòu)件重量: 。
5. 工程內(nèi)容:
第三條:合同范圍及簽定合同依據(jù)
1. 甲方認(rèn)可的施工圖紙。
2. 甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更,補(bǔ)充聯(lián)系單,圖紙會(huì)審紀(jì)要。
第四條:生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容
1. 主鋼構(gòu): 。
2. 主鋼構(gòu)除銹處理方式: 拋丸除銹 。
3. 防銹底漆涂裝要求: 。
4. 乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)裝車,甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第五條:甲方的權(quán)利和義務(wù)
1. 甲方于 年 月 日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙 套。
2. 按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、付款方式支付加工費(fèi)、材料費(fèi)。
3. 甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進(jìn)度和質(zhì)量。
第六條:乙方的權(quán)利和義務(wù)
1. 按時(shí)提交加工產(chǎn)品,并經(jīng)甲方在車間驗(yàn)收合格后方可出廠。
2. 按國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗(yàn)收規(guī)范gb50205-20xx及設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)。
第七條:加工費(fèi)及付款方式、時(shí)間
1. 本生產(chǎn)人工費(fèi)單價(jià)為: 元/噸 。
2. 材料費(fèi)單價(jià):本結(jié)構(gòu)原材料按購(gòu)買時(shí)雙方核定的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。
3. 工程款支付:預(yù)付材料款70%計(jì) 元(大寫: 元整 )。
4. 提構(gòu)件時(shí)付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。
5. 重量結(jié)算:按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計(jì)算(損耗不計(jì)入加工
6. 如圖紙變更或委托方要求變更,需另追加費(fèi)用,計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按1、2條進(jìn)行。
第八條:生產(chǎn)(加工)期限
1. 開(kāi)工日期:以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計(jì)算工期。
2. 工期: 天。
3. 工廠存放期:構(gòu)件完工之日起免費(fèi)在廠內(nèi)存放7天,超出7天每天按產(chǎn)品總價(jià)款的5‰收取場(chǎng)地占用費(fèi)。
4. 遇到下列情況之一時(shí),生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開(kāi)工日期及產(chǎn)品交驗(yàn)日期則相應(yīng)順延或另外商定:
1)由于不可抗力或無(wú)法防止的外因影響時(shí);
2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進(jìn)度時(shí)。
第九條:違約責(zé)任
1. 由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,不能滿足施工圖紙要求時(shí),應(yīng)由承包方無(wú)償返工或重新提供產(chǎn)品。
2. 由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī),在承包方開(kāi)始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計(jì),由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,并工期順延。
第十條:其它
1. 產(chǎn)品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格出廠后,由于運(yùn)輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量,乙方不再承擔(dān)責(zé)任。
2. 根據(jù)本合同的約定,乙方只對(duì)甲方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,甲方只對(duì)乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),不受第三方的影響。
第十一條:附則
1. 與本合同有關(guān)的其它問(wèn)題,均按《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定執(zhí)行,未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2. 本合同一式四份,甲方各執(zhí)二份。
3. 雙方代表簽章后,合同生效。
委托方: 承包方:
承辦人: 承辦人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇八
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)有關(guān)細(xì)則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一、項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)
1、項(xiàng)目名稱:
2、工程地點(diǎn):
二、工程內(nèi)容:
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的____________施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_(kāi)_____漆(____色),工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)施工圖。委托加工數(shù)量為《______________》型廣告塔座。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝。。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)
三、承包方式和造價(jià):
《____________》型廣告塔座,單價(jià)每座0000.00元(大寫:__________)合計(jì)人民幣_(tái)_______元,大寫:________元整;
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。。
四、工程價(jià)款支付、結(jié)算方式:
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的______%,計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫:________元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總造價(jià)的______%,計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫:__________元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)________元(大寫:__________元整)的____%;合計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫:____元整)座廣告塔共計(jì)________元(大寫:__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫:________元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天,其中加工配件天,運(yùn)輸天,安裝天。
六、雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí),甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助,誤工補(bǔ)助按每天每人____元計(jì),工期相應(yīng)順延。
2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以內(nèi),由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。
3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。
4、甲方派駐工地代表,對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,辦理工程驗(yàn)收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問(wèn)題,以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。如工程款不能及時(shí)到位,工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況,甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算,負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下,乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣,同時(shí)此合同終止。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為/㎡(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為級(jí))廣告塔質(zhì)保期為年,保修期為年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問(wèn)題,由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過(guò)程中,乙方要認(rèn)真做好施工安全工作,對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過(guò)程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價(jià)的____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀(jì)守法,如有違法違紀(jì)行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰,情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問(wèn)題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無(wú)法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等)或停電原因,工期順延。
5、工程質(zhì)量驗(yàn)收:以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開(kāi)始(驗(yàn)收日期為);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方在收到驗(yàn)收通知5日內(nèi)未驗(yàn)收工程,故視為驗(yàn)收通過(guò)。
6、非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi),乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說(shuō)明書定期檢修和維護(hù)。
8、保修期內(nèi),乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件:
《____鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗(yàn)收表》
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
(蓋章)(蓋章)
年月日年月日
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇九
甲方: 中國(guó)________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國(guó)籍:________
乙方:____國(guó)________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國(guó)籍:________
雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條 加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條 交貨
乙方在合同期間,每個(gè)月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。
第三條 來(lái)料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略) 和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條 加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條 加工費(fèi)
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi),在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第二年起的加工費(fèi)雙方另議,但不得低于每套____ 幣_(tái)___ 元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí),雙方將另行議定。
第六條 付款方式
乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月,由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證,支付加工費(fèi)。
第七條 運(yùn)輸與保險(xiǎn)
乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時(shí),該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方,并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。由此而引起的損失,對(duì)方不得提出賠償要求
第九條 仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請(qǐng)中國(guó)________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約、條約;
2.中華人民共和國(guó)法律;
3.在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí),適用國(guó)際通行的慣例。
第十條 合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。
第十一條 合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。
第十二條 合同文本與文字
本合同正本一式____ 份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國(guó)文字書就,兩國(guó)文字具有同等效力。
第十三條 其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開(kāi)支,在加工費(fèi)以外收取,但這些費(fèi)用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____ %。
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條 合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇十
甲 方:
乙 方:
依據(jù)中華人民共和國(guó)《合同法》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程造價(jià):
第二條、分包內(nèi)容
乙方須依照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)制作,巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。
上述工作范圍包括材料供應(yīng)、運(yùn)輸、下料、制作、焊接、上下車、轉(zhuǎn)運(yùn)、油漆、吊裝、安裝、配合驗(yàn)收及原建筑物成品保護(hù)。制作、運(yùn)輸及安裝一切的人工、材料、機(jī)具、施工安全等均由乙方負(fù)責(zé)。
第三條、施工工期
總工期為。開(kāi)工日期為,預(yù)定截止工期日期 。
第四條、付款方式
1、雙方簽訂合同后三日內(nèi),甲方支付乙方預(yù)付款 元,元整)。
2、甲方支付乙方二次費(fèi)付款元,(大寫: 元整)。
3、甲方支付乙方三次費(fèi)付款元,(大寫: 元整)。
4、余款在工程完工后,甲乙雙方共同進(jìn)行驗(yàn)收后,留壹萬(wàn)元做質(zhì)保金,其他款項(xiàng)七天內(nèi)付清,質(zhì)保金六個(gè)月內(nèi)一次性付清。
第五條、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任
1、依照本合同及時(shí)支付工程款和進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)調(diào)本工程施工過(guò)程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。
3、提供現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用水、用電接入點(diǎn)。
4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。
乙方責(zé)任
1、乙方對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé),并按照設(shè)計(jì)和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測(cè)報(bào)告,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,并做好自檢工作。
2、必須嚴(yán)格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故,由乙方負(fù)責(zé),返工費(fèi)用自理。
3、嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動(dòng)保護(hù)、治安管理?xiàng)l例,小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定,做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活,并對(duì)施工的可靠性、安全性負(fù)責(zé)。
4、對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)材料的保管及未驗(yàn)收的成品保護(hù)負(fù)責(zé)。
5、工程竣工驗(yàn)收后,清理現(xiàn)場(chǎng)(包括生產(chǎn),生活的材料和臨時(shí)設(shè)施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場(chǎng)。
6、乙方負(fù)責(zé)自工程驗(yàn)收之日起因工程質(zhì)量達(dá)不到要求而出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)免費(fèi)保修。
7、乙方施工應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負(fù)責(zé)。
第六條、附則
如因特殊情況需要延期完成工期,須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商并以書面形式簽字,作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
年 月 日 年
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇十一
訂立合同雙方: 承攬方:__________________ 定作方:__________________ 定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品: 品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量備 注
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________ ________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任: 一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。 二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。 三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。 四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。 五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。 六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。 七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。 八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。 九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。 十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任: 一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。 二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。 三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。 四,超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。 五,超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。 六,無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。 七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。 本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。 定作方:____________________(蓋章) 代表人:____________________(蓋章) 地址:________________________________ 電話:________________________________ 開(kāi)戶銀行:____________________________ 帳號(hào):______________________________ 承攬方:__________________________(蓋章) 代表人:__________________________(蓋章) 地址:_________________________ 電話:_________________________ 開(kāi)戶銀行:_____________________ 帳號(hào):________年____月____日訂
返
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇十二
發(fā)包人(甲方)
承包人(乙方):
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人鋼結(jié)構(gòu)消防樓梯工程(以下簡(jiǎn)稱“工程”)的有關(guān)事宜,達(dá)成協(xié)儀:
第一條 工程概況
1.1 工程地址:
1.2 工程項(xiàng)目名稱:
1.3 工程內(nèi)容及做法(詳見(jiàn)附表1:甲方設(shè)計(jì)圖紙)。
1.4 工程承包方式:雙方商定采取包工、包料方式。
1.5 工程期限 個(gè)工作日,開(kāi)工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日 甲方更改圖紙、有關(guān)部門規(guī)定等客觀原因不能施工時(shí),工期順延。
1.6 合同預(yù)算價(jià)款:本合同工程預(yù)算造價(jià)(詳見(jiàn)附表1:工程預(yù)算書)為(大寫):人民幣 元(¥: 元 ),工程竣工驗(yàn)收合格后,結(jié)算款以預(yù)算書單價(jià)為基礎(chǔ),按實(shí)際發(fā)生工程量為準(zhǔn)結(jié)算。若合同價(jià)打折時(shí)結(jié)算價(jià)同比例打折,但增項(xiàng)款不打 折,據(jù)實(shí)結(jié)算。
第二條 工程管理
2.1 甲方指派 為駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜 。
2.2 乙方指派 為駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份式。
第四條 雙方責(zé)任約定
4.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論任何原因造成合同無(wú)法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程總價(jià)10%違約金,若造成損失的違約方應(yīng)予以賠償 。
4.2因甲方原因影響工期,損失由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延,影響工期時(shí)甲方要簽字確認(rèn)誤工日,方可繼續(xù)施工。
4.2.1不能按期供水、電;
4.2.2不能保證工人每天工作9小時(shí)(含加班);
4.2.3不能按期提供自購(gòu)材料、設(shè)備;
4.2.4不能按期付工程款;
4.2.5因甲方變更設(shè)計(jì)圖紙、變更設(shè)計(jì)材料、人工誤工浪費(fèi)。
4.3 因甲方終止執(zhí)行合同,而總報(bào)價(jià)工程量未過(guò)半,乙方擁有收取工程總價(jià)10%的設(shè)計(jì)費(fèi)的權(quán)利,或按實(shí)用面積每平方米30元的設(shè)計(jì)費(fèi)收取。
4.4合同簽訂后,若甲方提出減項(xiàng)且減項(xiàng)工程額達(dá)到總工程額5%時(shí),須向乙方支付減項(xiàng)總額8%變更費(fèi);若甲方提出合同上由乙方購(gòu)買的材料變?yōu)榧追劫?gòu)買,則甲方向乙方支付該部份材料費(fèi)用(預(yù)算書為準(zhǔn))的10%變更費(fèi),若甲方減項(xiàng)所用材料乙方已定購(gòu)或運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng),甲方需另支付材料來(lái)回運(yùn)費(fèi)、損耗及退貨費(fèi)用,若甲方要求減項(xiàng)的項(xiàng)目已施工,甲方需支付乙方該項(xiàng)目的人工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi)。所有減少項(xiàng)目或材料之費(fèi)用均以預(yù)算書費(fèi)用為準(zhǔn)再乘以合同價(jià)折扣比例來(lái)計(jì)算。
4.5由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)修理直至約定標(biāo)準(zhǔn),所需修理費(fèi)用乙方承擔(dān),工期不予以順延。
4.6對(duì)竣工后月內(nèi)發(fā)現(xiàn)并證實(shí)屬于乙方責(zé)任的質(zhì)量問(wèn)題,乙方免費(fèi)維修。
4.7由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成的人員傷害,責(zé)任乙方自負(fù)。
4.8施工中由于乙方的過(guò)錯(cuò)造成甲方的物品損失、損壞,乙方負(fù)責(zé)賠償或修復(fù),但甲方物品進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須由乙方監(jiān)理簽收驗(yàn)證。
4.9由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成的罰款和賠償費(fèi)用,由乙方負(fù)責(zé),在工程結(jié)算中扣除。
4.10隱蔽工程在隱蔽前,由乙方通知甲方到場(chǎng)驗(yàn)收,甲方若兩天內(nèi)不驗(yàn)收,乙方可自檢后隱蔽并如實(shí)填寫記錄,甲方應(yīng)予以認(rèn)可。
4.11工程竣工后,乙方應(yīng)書面或電話口頭(當(dāng)甲方不在裝修地域時(shí))通知甲方驗(yàn)收,甲方簽收驗(yàn)收通知回執(zhí),并在得知通知后六天內(nèi)驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在約定時(shí)間內(nèi)未能驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期,否則視為甲方通過(guò)驗(yàn)收。若另定日期,甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方看管費(fèi)用及相應(yīng)費(fèi)用。
4.12本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
第五條 違約責(zé)任
5.1由于甲方原因?qū)е鹿こ萄悠陂_(kāi)工或中途停工,除順延工期外,甲方補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天,甲方支付乙方500元,甲方如不按合同約定支付工程款,每延期一天按應(yīng)付款額的0.5%支付滯納金。
5.2由于乙方原因,逾期竣工,每延期一天乙方支付甲方500元違約金。因甲方原因爭(zhēng)議引起的停工日期除外。
5.3未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自使用,造成損失甲方負(fù)責(zé),并視為甲方已實(shí)際驗(yàn)收合格。
5.4因乙方原因,合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第六條 材料的提供
6.1本工程所需按預(yù)算書規(guī)定應(yīng)由甲方自購(gòu)的施工材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,分別在各項(xiàng)工程施工之日前第三天內(nèi)甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)到場(chǎng),若有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成損失,責(zé)任甲方承擔(dān);甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
6.2凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)后通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn),如不符合質(zhì)量要求或有規(guī)格差異禁止使用,若已使用造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。若有疑議,發(fā)包人及時(shí)書面提出,讓承包人簽字并解決,
第七條 工程款支付方式
7.1 合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款
7.2工程款付款雙方協(xié)商約定
7.3雙方款項(xiàng)往來(lái)均應(yīng)出具收據(jù),甲方應(yīng)予以保存,竣工結(jié)算后乙方收回收據(jù)并應(yīng)開(kāi)具稅務(wù)統(tǒng)一發(fā)票交甲方。
7.4 工程若有甲乙雙方協(xié)商同意的增項(xiàng),則應(yīng)在下次付款時(shí)一并付清,否則乙方有權(quán)停工待款,損失甲方自負(fù)。
第八條 裝飾工程預(yù)算書、施工圖經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的具體問(wèn)題之協(xié)議,作為合同附件與合同具有同等效力。
第九條 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力,希雙方誠(chéng)心遵守。
第十條 本合同經(jīng)雙方簽字后生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利的原則協(xié)商解決。
發(fā)包人(甲方)簽名: 承包人(乙方)簽名:
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
日期: 年 月 日 日期: 年 月日
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同篇十三
甲方:
乙方:
甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱:鋼結(jié)構(gòu)車間
二、加工形式:包工包料
三、加工范圍:鋼柱、鋼梁、天車梁、c鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))
四、工程總造價(jià)整 (小寫 元)開(kāi)票方式含稅。詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)報(bào)價(jià)單。
五、工程質(zhì)量:根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計(jì)方案,乙方制圖,甲方審定簽字認(rèn)可,本工程按照工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗(yàn)收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準(zhǔn)。
六、雙方責(zé)任:乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運(yùn)輸及其它有關(guān)事項(xiàng),如甲方提出特殊要求,乙方按實(shí)際造價(jià)收費(fèi)。
七、加工期限:
八、結(jié)算方式:工 程 預(yù)付款為 元 整(小寫 元),作為定金用于開(kāi)工費(fèi)用,余款 元整(小寫 元),由本工程全部完成驗(yàn)收合格提貨時(shí)一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金,質(zhì)量以驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十、雙方糾紛:如雙方發(fā)生糾紛意見(jiàn),由河北省張家口市仲裁委員會(huì)協(xié)商解決。
甲方(公章) 乙方(公章)
甲方簽字:
年月日: