在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它可以保護民事法律關系。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應該怎么制定呢?下面是小編帶來的優秀合同模板,希望大家能夠喜歡!
電梯買賣合同糾紛判決書篇一
買受人(以下簡稱甲方):
出賣人(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律、法規之規定,甲、乙雙方在自愿、平等、誠實信用的基礎上,經協商一致,就甲方向乙方購買電梯設備事宜,訂立本合同,以茲雙方共同遵守。
一、設備名稱、型號、規格、數量、品牌及價款費、稅費等為完成設備供應、安裝的全部費用。
二、設備質量技術要求。
1、乙方應在本合同簽訂之日起7日內,到甲方現場進行全面勘察,完成電梯設備安裝圖紙的確認。乙方應保證電梯設備符合雙方確認的產品規格以及甲方現場安裝條件,在電梯設備交付時隨機附產品出廠合格證書。
3、乙方按其企業標準提供電梯設備包裝,以保證電梯設備安全抵達合同指定的到貨地點。若到貨地當地有關部門對貨物的運輸或包裝有任何特殊規定和要求,甲方應及時書面告知乙方,否則由此引起的任何遲延交貨后果,乙方不予負責。
三、貨款支付方式。
1、自本合同簽訂之日起7日內,甲方應以合同總價款的5%作為定金支付給乙方,乙方收到定金后,正式安排生產;甲方應于本合同約定的交貨日期前20天按照合同總價款的25%向乙方支付第二筆貨款;設備運達交貨地點交付于甲方并經甲方初步驗收合格后2日內,乙方向甲方出具全額發票,甲方按照合同總價款的65%向乙方支付第三筆貨款;剩余合同總價款的5%作為質量保證金,在本合同約定的質量保修期限屆滿之日起7日內,扣除乙方因承擔的質量保修費用后據實無息支付給乙方。
2、付款方式為:電匯或甲方通過其開戶行以同城支票方式付款。
四、交貨時間、交貨地點及交付方式。
1、乙方應于20xx年4月12日將合同項下全部電梯設備交付于甲方予以初步驗收,交貨地點為:煙臺市芝罘區世茂海灣一號項目工地;乙方應及時安排施工人員并保證于20xx年5月12日之前將全部電梯設備安裝完畢。
2、因甲方逾期付款導致交貨時間、安裝工期遲延的,每逾期一日,則乙方的交貨時間、安裝工期相應順延一日,相關責任由甲方承擔。
3、因乙方交付的設備及其安裝工程不符合雙方約定造成交貨時間、安裝工期遲延的,相關責任由乙方承擔。
4、乙方應本著有利于電梯設備安全的包裝、運輸方式將貨運抵交貨地點并交付甲方,運輸、裝卸及一切相關費用均有乙方承擔。
5、在甲方對電梯設備安裝工程最終驗收之前,乙方應予以妥善保管,否則,因任何原因(包括不可抗力)所產生的相關損失均由乙方承擔。
五、設備驗收。
1、貨到交付地點后,乙方應及時通知甲方進行初步驗收,雙方根據設備資料及合同要求對電梯設備包裝的完整性、裝箱數量及其外觀進行驗收。甲方發現乙方所交付設備與合同約定不符的,應在3日內通知乙方,乙方負責及時核查補救。
2、在甲方沒有對設備初步驗收前,乙方不得擅自進行安裝,否則,甲方有權要求乙方拆除并重新更換新的設備。
3、電梯設備的安裝工程結束后,乙方應及時通知甲方進行驗收,甲方自接到驗收通知7日內,由雙方及相關部門按照“gb7588-20xx”《電梯制造與安裝安全規范》及相關國家標準予以驗收,安裝工程最終需經質量技術監督局驗收合格。
六、保修責任。
1、乙方必須有相應的保修服務人員配備,以處理所有的維修服務,需提供24小時服務,而且維修人員需要接到報修電話后2小時內趕到現場,提供不間斷的服務直到維修結束。
2、乙方須對合同中規定的電梯按《產品質量法》和《消費者權益保護法》規定提供24個月質保期,在質保期內提供免費日常維護和保養及維修培訓服務,時間從質量技術監督局驗收合格之日算起。
3、在質保期內,乙方應按《特種設備安全監察條例》中的有關規定和電梯使用說明書的規定進行為電梯的日常維護和保養及維修提供服務支持,確保電梯正常安全運行。
4、質保期內乙方負責免費修理和替換任何由于設備自身質量問題造成的損壞及故障。
5、在保修期結束時,須由具備技術監督局檢驗資質的專業工程師依據國標規定對電梯設備進行一次測試,所檢出的屬質量保修范圍的質量缺陷由乙方免費修理,并得到甲方認可。修理完成后,乙方應將修理及恢復時間和日期等報告給甲方,報告一式兩份。
6、在質保期內,如乙方服務不及時或維修后仍不能排除故障的,乙方應承擔因此造成的有關責任和直接經濟損失,此損失買方有權視情況從質量保證金中扣除。
七、合同的變更與解除。
1、合同履行中,如甲方要求變更合同,則應于合同規定交貨日六十天之前以書面形式通知乙方,并征得乙方書面同意。因合同變更而增加的成本和費用由甲方承擔。合同變更后需重新確定交貨期。合同變更的事項雙方需另簽合同補充協議,并經雙方簽字蓋章后生效。
2、甲方逾期支付本合同約定的第一、第二、第三筆款項中任何一筆超過90日的,乙方有權解除合同。若乙方解除合同,甲方已付定金不再退回,但應將甲方支付的除定金之外的其他貨款退還給甲方,乙方有權另行處理電梯設備。
3、因乙方出現下列情形之一的,甲方有權直接解除合同。
(1)乙方逾期交貨超過20天;。
(2)乙方交付的電梯設備不符合雙方約定要求,經甲方通知后,乙方3日內仍不能更正解決。
(3)乙方交付安裝的電梯設備經兩次維修處理仍不符合雙方約定的驗收標準或者仍不能通過質量技術監督局驗收合格。
4、當下列任何一種情形出現時,合同另一方可立即終止本合同的全部或者部分。
(2)甲方財產被查封的導致嚴重損害甲方履約能力的。
八、違約責任。
1、由于乙方違約不能按時將電梯設備交貨并安裝完畢時,乙方應提前告知甲方,并征得甲方同意,否則應向甲方支付違約金,其支付辦法是,逾期交貨的,每延遲一日,違約金為遲延交付設備價款的萬分之四;逾期安裝的,每延遲一日,違約金為遲延交付合同設備價款的萬分之四。
2、由于甲方違約不能在本合同規定的時間內支付設備價款時,甲方應提前告知乙方,并征得乙方同意,否則甲方應向乙方支付違約金,其支付辦法是,每延遲一日,違約金為遲延支付合同設備價款的萬分之四。
3、在質保期內,如乙方服務不及時或維修后仍不能排除故障的,甲方有權委托第三方維修,乙方應承擔全部第三方的維修費用。
4、因甲方原因導致本合同終止或者解除的,甲方已付定金不再退回,但應將甲方支付的除定金之外的其他貨款退還給甲方,乙方有權另行處理電梯設備。
5、因乙方原因導致本合同終止或者解除的,乙方應向甲方承擔合同總價款20%的違約金。
九、其它事項。
1、乙方在合同設備產成后為甲方免費保管1天,自第2天起,因甲方原因推遲交付時間的,甲方應向乙方支付每臺電/扶梯50元/天的倉儲保管費。乙方收到甲方支付的貨款和倉儲保管費后(如有),按合同規定交貨。超過九十天,甲方仍不付清貨款或提貨,乙方可視為甲方自動退貨,定金不予返還。
2、本合同所有附件,均與本合同具有同等的法律效力。
3、甲、乙雙方發生糾紛應友好協商解決。協商不成則應提交原告所在地有管轄權的法院訴訟解決。
4、本合同正本一式兩份,甲、乙雙方各執正本一份。
5、本合同雙方簽署蓋章后立即生效。
甲方:乙方:。
地址:地址:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
郵編:郵編:。
開戶銀行:開戶銀行:銀行帳號:銀行帳號:簽訂日期:簽訂日期:
電梯買賣合同糾紛判決書篇二
1.我公司電梯按規定進行注冊登記并按規定時間檢驗。
2.設立安全管理機構安環辦,目前配1個專職人員。
3.電梯作業人員均持證操作。
4.電梯的安全管理制度已建立。
5.應急預案已建立,具體演練時間為3月13日。
6.日常維護及巡查記錄。
7.按要求對檢驗合格標志及警示進行懸掛及張貼。
8.電梯及安全附件的檔案由安環辦進行,按要求進行管理。
延安安泰物業黃陵分公司。
xx年3月2日。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
電梯買賣合同糾紛判決書篇三
住宅商業房買賣合同立合同人以下簡稱賣方:甲方:買方:乙方:經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣(大寫)_________。
1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)。
2、該房屋的所有權證號為:__________;國有土地使用權證號為:__________。
3、該房屋的土地使用權取得方式a;adc;:出讓()、劃撥()本合同一經簽訂,該房屋占用范圍內的土地使用權同時轉讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(______)______元,大寫:___佰____拾___萬___仟___佰____拾____元整,乙方在________年____月____日前分____次付清,付款方式:__________。乙方支付房款具體約定為:
1、于_____前,支付甲方房款;。
2、于_____前,支付甲方房款;。
3、____________________。
三、甲方于________年____月____日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的`水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方將戶口于________年____月____日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起____日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期____日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之的違約金。
八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由____方承擔,營業稅由____方承擔,印花稅由____方承擔,個人所得稅由____方承擔,向房產交易部門交納的手續費由____方承擔。其它稅費約定情況:
九、本合同在履行中若發生爭議,雙方應采取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本合同經雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為。
十三、其它約定事項:
電梯買賣合同糾紛判決書篇四
甲方(出賣人):
乙方(買受人):
甲方(出賣人):
地址:
身份證號碼:
聯系電話:
乙方:(買受人):
地址:
身份證號碼。
聯系電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方的房地產事宜,達成如下協議:
第一條甲方對所售房地產所有權的聲明。
1、甲方所售房地產是其根據國家有關規定購買的公有住房,已取得完全產權并符合上市交易的條件。房屋產權證號為:。
2、甲方房地產(以下簡稱該房地產)坐落于;位于第層共間,房屋結構為,登記建筑面積平方米(其中套內建筑面積平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米)。
【律師提示】:首先,售后公房上市交易,除房產證上記載的產權人簽字外,還需同住人簽字同意。如未經同住人同意,售后公房的買賣有可能無效。其次,一定要確認原單位是否同意轉讓,因為大部分公房進行房改時原單位都保留優先回購權。
3、該房屋的抵押情況為:。
(1)、該房屋未設定抵押;。
(2)、該房屋已經設定抵押,抵押權人為:,抵押登記日期為:年月日,他項權利證證號為:該房屋已經設定抵押的,出賣人應于年月日前辦理抵押注銷手續。
4、該房屋的租賃情況為:。
(1)、出賣人未將該房屋出租。
(2)、出賣人已將該房屋出租,【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優先購買權】。
關于房屋權屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。
第二條房屋價格及付款方式。
1、甲乙雙方協商一致,甲方所售房地產總金額為人民幣。該價款不含稅費。
2、雙方選擇以下第種付款方式:
(1)乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金元整,
(2)買房向銀行抵押付款:乙方于年月日前向甲方支付首期房款人民幣元。其余房款乙方擬向銀行辦理抵押貸款。如果乙方在年月日前還未能將銀行貸款辦理好并交付給甲方,則甲方可以單方解除本合同,并退回乙方之前已付購房款。
3、雙方約定的其他付款方式:。
【律師提示】:如果買二手房時房款不是一次性付清的,那就得簽銀行貸款抵押合同。這個合同涉及到賣房人,買房人,賣房人的貸款銀行,買房人的貸款銀行,還可以再加三方,賣房人的貸款銀行指定的保險公司,買房人的貸款銀行指定的保險公司,還有中介公司,這個貸款行為可能涉及到七方,因此比較復雜。這種情況下,對于購房者來說,要想簽訂一個細致的有針對性的合同,可以請個律師。
第三條交納稅費的約定。
1、按有關法律法規政策的規定應由賣方承擔的稅費由承擔。
2、按有關法律法規政策規定應由買方承擔的稅費由承擔。
第四條房地產交付。
1、甲乙雙方于本合同簽訂后日內共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單及水、電、氣的讀數等列表記載,在交房時一并交給乙方。
2、甲方在收到全部房款之日起日內,將該房屋鑰匙交付給乙方。
3、雙方其他約定:。
【律師提示】:要考慮好交錢、過戶和交房之間的銜接問題。過戶以后再交房的,買方的購房款不宜在過戶前全部支付給賣方。最好雙方約定房屋交驗完畢、各項費用結清以后再支付小部分剩余尾款,以約束賣方。
第五條關于產權登記的約定。
甲方雙方須在簽訂本合同內,共同向房地產產權登記機關申請辦理轉移登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在日內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方必須在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的%賠償乙方損失。
第六條定金及交房保證金。
1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本合同之日起日內向甲方交納購房定金元。
2、為防范交易風險督促賣方按合同約定交付房地產,甲乙雙方同意從交易總房款中預留元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產及完成產權轉移登記時交付給甲方。
3、關于交房保證金托管的約定:;。
4、甲乙雙方其他約定:。
【律師提示】:雙方約定違約方承擔定金責任后,守約方不可進一步追究違約方其他違約責任的,從約定。雙方既約定定金,又約定賠償損失的,一方違約時,守約方既可主張定金罰則,又可請求賠償損失。
第七條違約責任的約定。
1、乙方逾期付款的違約責任((1)和(2)不作累加):
(1)如乙方未按約定時間付款,則乙方應按逾期付款額的萬分之向甲方按日支付逾期付款違約金,同時甲方有權要求合同繼續履行。
(2)如乙方逾期付款時間超過天后,甲方有權單方解除合同并要求乙方按購房款總額的百分之支付違約金;甲方也有權選擇還是按本條上述第(1)項執行。
2、甲方逾期交房的違約責任((1)和(2)不作累加):
(1)如甲方未按合同約定的時間交付房屋,則甲方應按乙方已付購房款的總額的萬分之向乙方按日支付逾期交房違約金,同時乙方有權要求繼續履行合同。
(2)如甲方逾期交房超過天后,乙方有權單方解除合同并要求甲方按購房款總額的百分之支付違約金;乙方也有權選擇還是按本條上述第(1)項要求甲方承擔違約責任并繼續履行合同。
3、任何一方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,應向對方支付該房地產總價款的百分之作為違約金。
4、任何一方不履行本合同約定義務致合同目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之作為違約金。
【律師提醒】:根據《合同法》第一百一十三條第一款的規定,在因違約方過錯導致房屋買賣合同無法履行的情況下,守約方可以請求賠償房屋差價損失。如雙方對房屋差價有約定或事后達成一致的,尊重當事人的意思自治,從約定。如當事人沒有約定房屋差價,則可請求法院委托評估機構對訟爭房產的市場價進行評估,評估時點為起訴之日,通過評估價與約定價的比較,確定房屋差價損失。
第八條甲乙雙方的承諾和保證。
1、甲方承諾和保證:
(1)甲方有權簽署并有能力履行本合同;該房地產沒有設定抵押也未被查封,甲方對該房地產享有完全的處分權。
(2)甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
(3)水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用均已按規定交納,單據交買房確認。
(4)該房地產所附著的戶口,甲方保證于收到房地產轉讓總價款之日起日內遷出。
(5)該房地產沒有租約。(如有租約另行約定)。
2、乙方承諾和保證:乙方有權簽署并有能力履行本合同。
【律師提示】:第一,要核實合同簽訂人員身份的真實性以及授權委托書的內容,確保合同不因主體不適當而導致合同無效。第二,帶租約的房屋買賣,買賣雙方應明確約定,是實物交付還是租約權交付。法律規定承租人享有優先購買權。賣家要把出賣信息提前告知租客,同時在簽約前將出租信息告知買家,而買家也要認真審查房屋租賃合同。承租人放棄優先購買權,應提供書面承諾。
第九條合同的變更。
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十條不可抗力。
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起_日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋【所有權轉移】【轉移占有】之日起轉移給買受人。
第十一條合同的效力。
1、本合同自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2、本合同一式份,甲乙雙方各執份,具有同等法律效力。
第十二條法律適用及爭議的處理。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十三條雙方其他約定。
甲方(簽章):乙方(簽章):
委托代理人(簽章):委托代理人(簽章):
電梯買賣合同糾紛判決書篇五
經甲乙雙方友好協商,就乙方向甲方購買房屋,達成如下協議:
第一條房屋基本情況。
1、甲方所售房屋所有權證號為“____________號”,房屋土地使用權證號為“____________號”;該房屋的土地使用權取得方式為:____________,土地使用年限自______年______月______日至______年______月______日止。
2、甲方所售房屋位于______市______路______號營業房第______樓。
第二條房屋價格及其他。
1、甲方所售房屋建筑面積為:______平方米。
2、甲方所售房屋單價為:______元/平方米;房款總計為____________。
3、因甲方與現有租房人簽訂的租房價格低,甲方同意在按每平方30元的標準對超出現有租房價格的部分在房屋售價中提前進行抵扣,經過甲乙雙方共同測算,抵扣的總價款為:____________。
4、乙方實際應付甲方的房屋總價款為:____________。
5、以上房屋買賣的一切過戶手續的辦理及其所產生的一切稅收和其他費用全部由甲方負責承擔并支付。
第三條雙方權利義務。
1、甲方協助乙方在______年______月______日前與現有租房人新的租房協議簽訂完畢,租房費用及租房時間等相關事項另行協商,新的租房協議作為本協議的補充協議,新的租房協議自簽訂之日起生效,同時乙方即成為房屋新的出租房。
2、乙方在與現有租房人簽訂新的租房協議生效后,于2日內支付甲方購房訂金____________元。待甲方將房產證、土地使用證過戶辦理到乙方或乙方指定人的名下后,乙方在辦理完房屋抵押貸款手續后,將剩余房款一次性支付給甲方,不得以任何理由拖欠甲方剩余房款。
3、新的租房協議簽訂后,甲方于3日內負責將房屋及房屋相關手續交接給乙方。
4、甲方在收到乙方購房訂金后,在三個月內負責將該房屋產權證、土地使用證過戶到乙方或乙方指定人名下,否正造成的損失由甲方承擔。
5、甲方保證在交接房屋時沒有產權糾紛和財務糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項、水電、物管費等甲方均在交接前辦妥。交接后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任甲方對該房屋地震修復后的工程質量負責。
第四條違約責任。
1、該協議簽訂生效后,甲乙雙方不得以任何理由違約。
2、如乙方違約,甲方不退還乙方交納的購房訂金,該訂金作為甲方的經濟損失賠償費。
3、如甲方違約,甲方按乙方支付的訂金總額2倍賠償給乙方,作為乙方經濟損失賠償費。
第五條其他。
1、本協議未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本協議具同等法律效力。
2、協議在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
3、本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效。
4、本協議一式兩份,雙方各執一份。
甲方:乙方:
日期:
電梯買賣合同糾紛判決書篇六
乙方:_____________。
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條。
乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的`房產,建筑面積為_____平方米。
第二條。
上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條。
付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭,并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條。
甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條。
稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條。
違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的'雙倍及已付款返還給乙方。
第七條。
本合同主體。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條。
本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條。
本合同一式份。甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條。
本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條。
本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條。
雙方約定的其他事項:
出賣方:_________________。
購買方:__________________。
身份證號碼:__________________。
身份證號碼:________________________________。
日期:_____________
電梯買賣合同糾紛判決書篇七
經自愿協商達成一致,甲方將自己合法擁有的一套房屋轉讓給乙方,雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下合同條款,以資共同遵守:。
第一條轉讓房屋的基本情況。
轉讓房屋(以下簡稱該房屋)位于________________路________________號單元層室,建筑面積平方米(包括臥室、客廳、衛生間、廚房、陽臺、及其附屬設施),實際使用面積________________平方米。
第二條轉讓價格。
雙方商定該房屋轉讓價格為(人民幣)________________元整,大寫________________(人民幣)。
第三條付款方式。
雙方一致同意購房款由乙方首付(人民幣)________________元整,大寫________________(人民幣)。剩余_______萬元由乙方替甲方償還許昌銀行按揭貸款(時間從________________年________________月________________日至________________年________________月________________日),乙方必須在________________年________________月________________日前將銀行貸全部還清并同甲方辦理過戶手續。甲方在收款時應向乙方出具收據。
第四條房屋交付。
甲方應于本合同生效之日起日內,完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處分權歸乙方行使。
第五條房屋過戶。
房屋交付乙方后,甲方應當在商定時間內辦理該房屋的過戶手續,將該房屋的產權證辦理到乙方名下,辦理過戶手續相關費用由乙方承擔。
第六條甲方的承諾保證。
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利,本合同簽訂前該房屋首付購房款、房屋維修基金款、天然氣管道安裝費、契稅及其他應當交納的費用已全部交清,如有尚未交納或拖欠的費用,由甲方全部承擔。合同生效后,甲方不再承擔任何費用。
第七條乙方的承諾保證。
乙方保證按時替甲方償還許昌銀行按揭貸款,還款日為每月的_______日,還款時限為________________年________________月________________日至________________年________________月________________日,并保證在________________年________________月________________日之前將余款全部還清和配合甲方辦理過戶手續。合同生效后,之后所產生費用將全部由乙方承擔。
第八條違約責任。
本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
甲方:________________。
乙方:________________。
電梯買賣合同糾紛判決書篇八
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著平等、自愿、協商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協議:
第一條:房屋基本情況。
乙方購買甲方合法擁有的坐落于________市_______區_______________________________________,建筑面積__________平方米,車庫_____________平方米的房產一套。
第二條:付款方式。
1.雙方議定上述房產出售價格為________________________元整。此房價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2.辦理過戶手續當日乙方交付甲方付款_______________________元整。(以收據收條為準)由銀行直接劃撥給甲方.
第三條:房屋過戶。
甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續,因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。
第四條:雙方責任。
1.甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定,并保證產權清晰,
無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2.甲方應在_____年_____月_____日將該房產交付乙方(以銀行劃撥余款日為準)。室內現有家電、家具隨房屋交接贈送給乙方。
3.甲方結清該房屋交接日期前的所有費用,交接后發生的`費用由乙方承擔。
4.房屋公共維修基金隨房產轉移。
第五條:合同變更。
1.在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內容,應書面通知對方,征得對方同意后在規定時間內(書面通知發生三日內)簽訂變更協議,否則造成損失由責任方承擔。
2.本合同的補充協議與本合同具有同等法律效力。
第六條:違約責任。
本合同簽訂后,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方房款,如乙方違約,房款不退。
第七條:合同爭議的解決。
本合同履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。
第八條:本合同經甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第九條:本合同共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。
第十條:其他約定。
甲方:乙方:
電梯買賣合同糾紛判決書篇九
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產,建筑面積為_____平方米。
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭,并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。
經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。
若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________.
第八條本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式份。
甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
鑒證方:________。
鑒證機關:________。
地址:________。
電梯買賣合同糾紛判決書篇十
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,買賣雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經協商一致就甲方有意向購買房屋事宜,經過初步協商,雙方都認為有繼續協商的必要和實際成交的可能,故起草并簽署該合同,以資共同遵守。
第一條居間標的物。
(二)房屋建筑面積平方米,該房屋占用范圍內的土地使用權【面積】【分攤面積】平方米,實際可使用面積平方米,具體包含。
(三)該房屋占用范圍內的土地所有權為【國有】【集體所有】;國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式獲得。
(四)隨房屋同時轉讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況由乙方在第六條中予以一一列明。
(五)出賣人(房屋出售方,下同)轉讓房地產的相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)由乙方在第六條中予以一一列明。
(六)該房屋內的戶口情況;。
(七)其他:________________;。
乙方保證上述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系完全屬實,且沒有遺漏。
第二條乙方義務。
1.乙方應積極認真地把該房屋的真實情況及出賣人的真實意思表示介紹給甲方,并將與該房屋有關的重要事實如產權性質、產權有無爭議、戶口情況等在本協議中列明,重要情況應以書面形式告知甲方。若在與出賣人談判過程中,甲方發現乙方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時,甲方有權向乙方索取本合同約定居間服務費總金額的50%作為違約金,并有權單方終止本合同。
2.乙方應積極努力的做好居間介紹,協調雙方意見,尤其是房屋價格、房款支付方式及日期、登記過戶時間、房屋交付、附屬設施歸屬等,若因上述事實買賣雙方未達成一致導致交易未完成,乙方無權收取任何費用。
第三條甲方的義務。
自乙方完成所有居間義務之日起三日內,甲方向乙方支付其應付的所有居間服務費。
1、居間服務費的約定:________________。
乙方居間服務費按照成交房屋合同價的百分之一向甲方收取,在時由甲方向乙方預付,在乙方完成本合同及相關合同約定的所有的居間服務和義務之日起三日內,該筆預付款始轉為居間服務費,此前,該筆預付款的所有權仍為甲方所有。
2、居間未完成時預付款的退還:________________。
在簽訂本協議后若買賣雙方無法對買賣條件達成一致,或甲方因法律、法規、部門規章等規定不符合購買條件或非因甲方原因無法完成交易或買賣居間服務合同無法履行完畢時,乙方應當在接到甲方書面告知后3天內將預付款全部返還給甲方,否則按照日千分之五的標準支付違約金。
第五條誠信原則。
自本合同簽訂之日起兩個月內,如果甲方未通過乙方就該房屋而與出賣人私下自行成交,則甲方仍應按照第4條的約定向乙方支付約定數額的居間服務費。
第六條房屋交易相關事實。
2.買賣雙方于甲方辦妥《上海市房地產權證》,后個工作日內至物業處辦妥維修基金的更名手續;并對水、電、煤氣的戶名進行更名。
第七條爭議的處理。
1、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向原告方所在地人民法院起訴。
第八條本合同一式貳份,甲、乙雙方各執壹份,均具有同等效力。
(以下無正文)。
住所:________________電話:________________。
乙方:________________。
電梯買賣合同糾紛判決書篇十一
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在_______________房產出賣給乙方,并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
(附平面圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫________________,即人民幣小寫_____________。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫___________________。
四、乙方支付定金之日起_____________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
七、甲方應在公證前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付_______________元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付_______________元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、___________________。
2、___________________。
3、___________________。
4、___________________。
十、本合同一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方:_________________。
乙方:_________________。
_____年_____月_____日。